证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2018-025
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)为有效推动总部大楼(即棒杰大厦)项目建设进程,于2018年4月26日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》,同意公司与浙江土木建设有限公司(以下简称“浙江土建”或“承包人”)签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”、“本合同”),并授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。详细内容参见公司于2018年4月27日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-019)及《关于拟签订建设工程施工合同的公告》(公告编号:2018-023)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次投资的审批权限为公司董事会,无需提交公司股东大会审议。本合同的签订及履行不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述授权,公司与浙江土建于2018年5月8日在公司正式签订了《建
设工程施工合同(棒杰大厦)》,合同签约价格为人民币 54,880,000元整,合同
工期为720个日历天。主要情况如下:
二、 合同对方当事人情况
1、基本情况
名称: 浙江土木建设有限公司
类型:有限责任公司
统一社会信用代码: 91330782717603562U
注册资本: 柒仟万元整
法定代表人: 王跃进
住所: 浙江省义乌市西城路581土木大厦
成立日期: 1999年12月14日
营业期限: 1999年12月14日至2029年12月13日
经营范围: 工业与民用建筑工程,市政工程施工,建筑装饰工程施工土石方
工程专业承包(与有效资质证书同时使用),建筑材料批发、零售,预制构件加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系说明:合同对方浙江土建与公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度(2017年),公司与浙江土建发生建设工程施工类业
务的交易金额659.89万元。
3、履约能力分析
目前,浙江土建拥有建筑工程施工总承包壹级资质,经营情况良好、财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
(一)合同双方
1、发包人(全称):浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2、承包人(全称):浙江土木建设有限公司
(二)工程概况
1、工程名称:棒杰大厦工程
2、工程地点:义乌市经济技术开发区中心区 B-3 地块
3、资金来源:自筹资金
4、承包范围:土建工程、水电工程、楼地面工程、屋面工程、墙体工程、内外装修工程、楼梯间及前室工程、楼梯栏杆工程、油漆涂料工程(不含消防、幕墙、门窗、电梯、空调、弱电、通风、智能、室内栏杆等工程)。具体内容统一以发包人提供的图纸为准。
(三)合同工期
工程计划开工日期:2018年 6月 1 日(以发包人开工令为准)。
工程计划竣工日期:2020年 5月 21 日。
工期总日历天数:720 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
(四)质量标准
工程质量符合合格标准。
(五) 签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为:人民币(大写)伍仟肆佰捌拾捌万元整(¥54,880,000 元)。
2、合同价格形式:固定总价承包。
(六)补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
(七)合同生效
本合同经公司董事会审议通过,发包人和承包人签字盖章后生效。
(八)工程进度款的支付
1、本工程预付款支付比例为合同价的5%;支付期限为本工程进场七个工
作日内支付。
2、工程进度款按照合同约定根据实际完成的工程量支付,留一部分为质量保修金按照合同关于保修期的约定支付。
(九)违约责任
合同根据不同的违约情形,约定了不同的违约责任。主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金、解除合同等方式。
(十)争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议,可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
四、对上市公司的影响
1、根据建设计划,本项目预计2020年5月完工,合同的履行对项目建设期
会计年度的公司财务状况和经营成果存在一定的影响。本合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
2、本合同的签署将有利于推进公司总部大楼项目建设进程,项目建成后可以进一步改善公司办公环境,增加后勤保障设施,提高员工办公舒适度和满意度,更好地吸引各类高精尖人才,增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力,有效提升企业形象。
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况,并在定期报告中披露该合同的履行情况。
五、风险提示
本合同已就违约和争议等事项进行了规定,由于项目施工有一定周期,在合同履行过程中如果遇到市场、政策、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延误,不能按时竣工、验收等风险,敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司与浙江土建签署的《建设工程施工合同(棒杰大厦)》
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2018年5月8日